Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «По разработке дизайна договор образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
За нарушение срока Исполнителем взимается неустойка 0,1% от суммы, указанной в п. 3.2 Договора, за каждый день просрочки.
Выполняемые Исполнителем работы должны быть произведены в соответствии со СНИП и иными утвержденными специальными нормами, в срок предусмотренный настоящим Договором и Приложениям к нему.
Содержание:
Договор на разработку дизайн-проекта интерьера
Обязательство Заказчика по оплате этапов выполнения работ считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
Общая сумма Договора за Дизайн проект и Проект Декорирования Объекта площадью _____ m2 составляет __________рублей , в том числе НДС 18 %. 2.2 В случае осуществления авторского надзора, что оформляется дополнительным соглашением, его стоимость равна ________ руб. и подразумевает не более 10 выездов на объект.
В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика.
Остались вопросы? Хотите сделать заказ?
Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.1. настоящего Договора. 2.4.
И даже если реально ситуация совсем не такова, юридическая трактовка сделки будет именно такой: дизайнер вправе самостоятельно принимать решения по всем ключевым вопросам, связанным с дизайн-проектом.
Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.
Заказать дизайн-проект интерьера
Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в сроки и в объемах, оговоренные в настоящем Договоре.
Разграничение делается для того чтобы более точно оценивать работу по внесению дополнительных поправок.
Для Исполнителя (Дизайнера) это может сыграть как на руку, так и напротив. Если подписанное Заказчиком техническое задание отсутствует, то это равносильно формулировке: «делай как знаешь, делай как умеешь, тебе виднее, ты профессионал». То есть клиент полностью полагается на мнение дизайнера по поводу того как должен выглядеть проект. У клиента нет специальных предпочтений.
Исполнитель считается выполнившим работы, предусмотренные настоящим Договором, с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с передачей разработанных рабочих чертежей интерьера Помещения Заказчику.
Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2.
Настоящий договор может быть расторгнут до окончания его действия и до выполнения сторонами своих обязательств по договору в любой момент по взаимному соглашению сторон.
Большинству она настолько приелась, что они даже не вдумываются в смысл написанного. Однако, даже здесь есть несколько нюансов, которые обязательно следует учитывать.
Любой спор неурегулированный путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение в хозяйственный суд по месту нахождения ответчика.
Это – наиболее популярная формулировка, которую вы можете встретить буквально в каждом подобном договоре.
Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления варианта предоставляет Заказчику для утверждения либо новый вариант, либо исправленный дизайн-макет. Срок выполнения работ увеличивается пропорционально на соответствующее число дней.
Заказчик самостоятельно осуществляет все юридически значимые действия, направленные на получение всех предусмотренных действующим Законодательством РФ согласований, разрешений, одобрений, необходимых для проведения ремонтных (реконструкционных) работ в жилых (нежилых) помещениях.
За нарушения условий настоящего оказания услуг стороны несут ответственность с действующим на территории РФ законодательством.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению дизайн — проекта помещения(ий), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ___________________________________________.
Договор на дизайн проект интерьера образец бланк
Исполнитель выполняет работы по разработке концепции интерьера объекта (не более трех концепций), комплектует необходимыми чистовыми отделочными материалами, предметами мебели и оборудования, поставляемыми магазинами г. Санкт-Петербурга. 3.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, изданными компетентными органами.
Санкт-Петербург «__»__________20__г.
Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, своими силами и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
Правила оформления договора на разработку дизайна
Стоимость работ, указанная в п.4.1. настоящего Договора, определена в соответствии с условиями настоящего Договора, зафиксирована на дату его подписания и изменению, иначе как по письменному соглашению Сторон, не подлежит.
Заказчик приобретает исключительные права на Произведение и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные по настоящему Договору, включая составные и производные произведения, являющиеся самостоятельными объектами авторского права, части произведения, которые имеют самостоятельное значение, иные объекты интеллектуальной собственности.
Акт – акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта (этапа), согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию.
Предоставить всю необходимую информацию Исполнителю для полного своевременного исполнения услуг, указанных в п. 1.2.
4. Вознаграждение и порядок оплаты
В случае расторжения договора в одностороннем порядке сторона, являющаяся инициатором расторжения договора, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону о расторжении договора с указанием причин, а также произвести сдачу-приемку работ, выполненных на дату уведомления.
После выплаты вознаграждения использовать Произведения по собственному усмотрению в любой форме и любыми не противоречащими законодательству и настоящему Договору способами.
Подрядчик вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
Если позиции по конкретному условию не примеримы, то в договоре будут стоять 2 варианта одного условия. Каждый сможет выбирать под свой интерес.
Этапность работ и размер оплаты каждого этапа оговариваются в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня представления к приемке выполненного этапа работ, подписывает акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы.
Договор авторского заказа с дизайнером
Разработать варианты эскиза интерьера помещения и предложить их на согласование Заказчику в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ по настоящему.
Тюмени, с передачей оригинальной копии каждой стороне. Обе копии оригинала имеют равную юридическую силу. После произведенного подсчета, но не позднее, чем в трехдневный срок с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о расторжении договора, производятся взаиморасчеты, и составляется письмо об отсутствии взаимных материальных и иных претензий.